
开荒保洁合同
甲 方: (以下简称甲方);地 址:
乙 方: (以下简称乙方);地 址:
经双方友好协商,甲方委托乙方对甲方所管理的 大楼室内进行开荒清洁,相关事宜约定如下:
一、开荒清洁工程工地名称:马尾国税大楼工地,该大厦座落于:福州市江滨路 号;该大楼共计 层,建筑总面积 ;
二、开荒清洁工程范围:
1、室内地面的清洁、有内窗台的窗户玻璃清洁(两面): 2、各个安全楼道的清洁(踏步、转台、消防栓消防管);3、各个卫生间的全面清洁;
注:外墙面不清洁,窗户玻璃洗不到的不清洁,如需高空清洗应另计算费用;
二、承包方式:包工包料;清洁单价:按建筑1。
8元/平方米计算; 建筑面积共计: 总价为 元(人名币);大写: 元整。
三、甲方的义务和权利
1、甲方免费提供本工程所需的水、电到现场。
2、甲方应免费提供给乙方存放工具库房;
3、在乙方进行施工时乙方提出要求甲方配合的事宜甲方必需配合,否则造成的损失及后果由甲方自行负责;
4、乙方应严格执行甲方的安全规定,否则甲方有权进行处罚;
四、乙方的义务权利:
1、乙方为本清洁工程直接施工方,负责现场管理,不得将本工程转包给其它单位进行。
2、乙方在施工中应注意爱护大厦设施、节约用水、用电,遵守甲方管理规定,服从甲方监督管理。
3、施工中乙方损坏的一切设施物品均需照价赔偿或复原。
五、双方约定的付款方式为:
1、乙方进场进行开荒清洁施工第三天,甲方应按清洁工程总价的 %预付工程款给乙方,以保证工程所用的材料、工人生活费等;
2、清洁工程完成7个楼层甲方应预付给乙方工程款总价的80%(包括前面的预付款在内);余下款项在开荒清洁工程完工通过验收合格后,甲方在5个工作日内一次性付清款项给乙方。
3、付款方式为:(1)乙方提供收据给甲方;(2)现金支付;
4、如甲方在开荒清洁工程完工并验收合格超过15天未及时付给乙方清洁款项,甲方应支付给乙方3%的敕纳金;
六、本清洗工程工期 :自XX年 月 日起至XX年 月 日止 天工期,若遇甲方的原因及其他原因(包括自然因素)造成清洗工程误工或不能施工的,工期将顺延;
七、清洁后的第二次污染(装修改建、修补)乙方不负责再清洁;如有需要时,甲方应另行计费给乙方;
八、工程完工后,由甲、乙双方共同验收,若清洁工程完工乙方通知甲方验收,甲方两天后不验收视为清洁工程合格。
验收标准为:目视无明显污迹;
九、本合同未尽事宜,由甲、乙双方另行协商解决。协商不成的,任何一方均可向当地仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
十、 本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲 方:(签章) 乙 方:(签章)
年 月 日
。
开荒保洁的流程?
1、开荒保洁的第一步就是要清理一下现场所留下的建筑以及装修垃圾,然后要使用大功率的吸尘器从上到下全面吸尘,一定要采用大功率的,否则当心损坏。玻璃窗的话应该先用毛巾吧框擦开镜,然后用稀释的玻璃水从上往下擦拭,如果有顽固污渍可以用铲刀清理干净,没有弄干净之前重复弄让它变得干净。
2、卫生间清洁应该坚持从上往下的原则,首先应该了解卫生间顶子的材质,是pvd还是铝塑板,不同的材质应该采用不同的清洁方法,墙壁的话可以用板刷清洁,要重点清洁瓷砖的缝隙以及表面遗留的胶痕涂料点等污渍,卫生洁具可以用毛巾擦洗,龙头以及管件应该采用专门的不锈钢洗液,地板的话留到后清理,每个角落都不要放过,检查一遍,再用干毛巾把水龙头以及管件擦拭一遍。
3、厨房的清洁程序和卫生间是一样的,但是要注意的是,因为厨房的不锈钢管件比较多,因此应该着重清理这些。客厅等区域的清洁要注意,墙壁的话可以用吸尘器做除尘处理,然后擦拭灯具、排烟置、空调口、开关盒、排风口等物件,要确保无遗漏。
4、门以及门口的清洁应该分材质而定,将专业的清洁剂稀释后用毛巾擦拭,也应该是从上往下进行,不能有遗漏,有胶剂的地方要着重清理,门框和门的处理方法是一样的,一定要保证无遗漏、无死角。都处理干净之后就要做的是地面情节了,木地板以及瓷砖应该分开清洁,采用专用的清洁剂,地面上的胶渍可用刀片清除,顽固的可用去胶剂处理,踢脚线也要处理干净,等的都完成之后做一遍全面验收,确定没有问题保洁就完成了。
建设工程项目竣工后申请验收前项目施工单位需要清场保洁。理由如下:建设工程项目申请竣工验收的主要条件是,建设工程项目施工单位完成了合同约定的全部施工任务,通常俗称工程完工,材料用净,垃圾运走,场地清洁。可见,施工单位必须清场保洁。
开荒保洁费用属于开发商成本,不是总包成本。
开荒保洁是指开发商在楼栋竣工验收合格后即将向购房人交付前,对楼栋内外和房间、公共部位进行的彻底清扫,雇佣的保洁公司专业人员进行此清扫。该项费用包含项目全方位,不是总包合同规定内容,由开发商自行负担。
分项工程验收由监理工程师组织项目专业技术负责人等进行验收。分项工程是在检验批验收合格的基础上进行,通常只起一个归纳整理的作用,是一个统计表,没有实质性的验收内容。只要注意三点就可以了:
一是检查检验批是否将整个工程覆盖了,有没有漏掉的部位;
二是检查有混凝土、砂浆强度要求的检验批,到龄期后能否达到规范规定;
三是将检验批的资料统一,依次进行登记整理,便于管理。
表格的填写:表名填上所验收分项工程的名称,表头及检验批部位、区段,施工单位检查评定结果,由施工单位项目专业质量检查员填写,由施工单位的项目专业技术负责人检查后给出评价并签字,交监理公司或建设单位验收。
监理公司的专业监理工程师(或建设单位的项目专业技术负责人)应逐项检查,同意项填写“合格”或“符合要求”,不同意项暂不填写,等处理后 再验收,但应作出标记。注明验收和不验收的标记,如同意验收并签字确认,不同意验收应指出存在的问题,明确处理意见和完成时间。
清单不能代替验收单,因为这个两个单据是不同的,清单不管是采购清单还是送货清单都是为了核对到货物资是否跟清单相符,而验收单是为了实现验收到库物资质量,数量规格是否相符,清单是由仓库管理员和供货商共同核对,而验收单是由仓库管理员和最终使用者共同对质量查验。
但是,保洁行业及客户普遍认同的验收标准应为:手摸无明显尘土,目视无明显印记及水渍。
关于计费面积: 开荒保洁的计费面积按建筑面积计算。客户的责任: 客户应免费为保洁人员提供必要的工作资源及条件,如:水、电等。客户应在保洁人员撤离客户现场前,检查好物品有无丢失、损坏,如保洁人员撤离开荒保洁服务现场后,客户出现上述情况,责任无法认定,客户将承受损失。保洁公司权利: 保洁公司应保证其具有签订履行所提供开荒保洁服务内容的法定能力、资格、批准及执照。保洁公司在提供服务过程中应遵守法律和法规。保洁公司员工作业时,应爱护客户一切财产、设施,如有损坏,由保洁公司先行照价赔偿。根据国家卫生部文件《空调通风系统清洗规范》GB-19210-2003;《关于加强公共场所集中空调通风系统卫生监督管理的通知》(京卫疾控字[2005]117号);《公共场所集中空调通风系统卫生规范》(卫法监发[2003]225号)《公共场所集中空调通风系统卫生管理办法》 卫生部-[2006]53号规定了空调系统清洁后,由清洁施工单位按照有关卫生要求进行自检,也可由专业机构进行检测、验收。
公寓验收清单有家具摆设,装修设计。水点安装。
术语01:吸尘器
吸尘器是用于清除地面灰尘的重要设备,由主体和附件组成。主 体包括电机、风机、吸尘部分(由过滤器、储存箱组成)。附件包括软 管、接长管、刷头、吸嘴等。
术语02:抛光机
抛光机是用于地面抛光的重要设备,由底座、抛盘、抛光织物、 抛光罩及盖等基本元件组成。
术语03:高压清洗机
高压清洗机也称高压水抢,主要用于外墙、广场、车场、塑料地 毯等冲洗,它利用马达加压,使水抢喷出高压水流,冲洗物体表面,从 而达到清洗的目的。
术语04:百洁布
百洁布又称菜瓜布、瓜筋布,是由民间传统的清洁用具丝瓜筋 演变而来的一种塑料纤维清洁保养用具,也是保洁人员经常使用的清洁 工具。
术语05:钢丝球
钢丝球是用于清洁建筑物装怖材料表面较厚、较难清除的汚垢的 工具。钢丝球是不锈钢削成极薄的丝带制成的,有一定的硬度,带有弹 簧的圈曲状,有空隙,有弹性,成团状。
术语06:抹水器
抹水器是将清洁保养溶液抹到建筑物装饰材料硬表面和玻璃上去 的专用用具。抹水器由抹水器架和套组成。
术语07:全能碱性清洁剂
全能碱性清洁剤由表面活性剂、温和碱及硬质表面保护剤复合而 成,无腐蚀性,去污力强,是清洁保洁作业必备药剂。
术语08:全能酸性清洁剂
全能酸性清洁剂由多种温和表面活性剂、腐蚀剂复合而成,对清 洗陶瓷的各种污垢有持效,能迅速除去钙、镁、铁成分的各种污垢,广 泛应用于清洗地面的水泯等污溃。
术语09:中性消毒清洁剂
中性消毒清洁剂由特种表面活性剤及埔助剂复合而成,渗透力 强,去污快捷,气味清新宜人。
术语10:洁厕剂
洁厕剂由多种温和酸、表面活性剂、釉面保护剂等复合而成,能 有效去除尿:!6、水垢、鉄诱等,具有去污快、省力等优点,并有一定的 除臭和消毒功能。
术语11:不锈钢光亮剂
不锈钢光亮剤是采用特殊的原料配制成的水剂性产品,与传统配 方相比,有不燃、无异味,光亮效果优异等特点。
术语12:悬浮剂
悬浮剂又称浓悬浊剂、流动剤、水悬剂、胶悬剂,是一种高击倒 性的滞留喷洒杀虫剂,它是难溶于水的固体农药与助剂经过研磨、分散 在水介质中的悬浊液。
术语13:开荒清洁
在物业建筑工程中常常会留下许多垃圾污垢,施工方一般只做一 些简单的垃圾清理工作,不会对建筑物进行全面、彻底的清洁护理。 这种新建成的建筑物第一次专业保洁称之为开荒清洁;它是一种“突击 式、会战式”的清洁,又是物业保洁之首。
术语14:开荒清洁验收标准
开荒清洁验收标准是指开荒清洁工作结束后,验收人员开展验收 工作的参考标准。
术语15:吊板
吊板是在室外高处墙面清洁工作时的载人工具。
术语16:干泡沫地毯清洁
干泡沫地毯清洁,主要适用于泡沫地毯洗刷机,其他用具与热水 抽取式地毯清洁时基本相同。
术语17:喷洒法消毒
喷洒法消毒是指通过喷洒消毒药剤的方式进行消毒的方式,主要 是针对垃圾房、垃圾桶、公共卫生间、楼梯等处消毒
术语18:擦拭法消毒
擦拭法消毒是指对物品标明擦拭消毒药剤的方式进行的消毒。
术语19:虫害灭杀
虫害灭杀是指对小区内的各类害虫、老鼠等进行的灭杀工作,目 的在于保护小区环境’避免疫病传播。
商务微信
合作微信